2



HONV?DELMI MINISZT?RIUMsz. példányV?DELEMGAZDAS?GI HIVATALNyt. szám: BI/527-9/2017.R?SZV?TELI DOKUMENT?CI?a ?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú (k?z)beszerzési eljáráshoz(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)- 2017 -M?szaki k?vetelményekA Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása feladat a kiviteli tervdokumentáció alapján, az abban foglalt valamennyi feladatrész, a teljes kivitelezési feladat végrehajtása. Jelenlegi állapot:Az épület f?ldszint + 1 emeletes hosszf?falas rendszerben épült hagyományos szerkezettel, lapos tet?vel, segélyhely funkciójú. Az épület jelenlegi beépített alapterülete 478 m2, nettó alapterülete 405 m2, gerinc- és ereszmagassága 7,10 m.Felújítási, átalakítási, b?vítési feladat:A teljes épület átalakításával, kizárólag a szerkezeti falak megtartásával és egy emelet ráépítésével a feladat a mai igényeknek megfelel? segélyhely kialakítása. Elbontásra kerül valamennyi válaszfal, padlóburkolatok az aljzatbetonig. A f?ldszinten padlószigetelés készül. A záróf?dém teljes egészében a szerkezetig visszabontásra kerül. Az épület az emeletráépítést k?vet?en magastet?s kialakítású lesz. Valamennyi küls? és bels? nyílászáró bontásra, cserére kerül. Az épület tet?szerkezete, a f?ldszinti padlószigetelése és az épület utólagos h?szigetelése a ma érvényben lév? el?írásoknak megfelel?en készül. A nyílászárók h?szigetelt m?anyag nyílászárók, a padlóburkolatok funkció függvényében PVC burkolatok, vagy kerámia k?lapburkolatok lesznek, oldalfalburkolatok a helyiségek funkciójának megfelel?en készülnek. Az épület teljes felülete alatt 2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés készül (szakaszos elbontással). Az alaptestek és falazat k?z?tti szigetelés pótlása utólagos szigetelés beépítésével valósul meg. A f?ldszinten új padlószerkezet készül, az új válaszfalak alá aljzatmeger?sítéssel.Funkciók:Az átalakítás után az épületben elkül?nít? (kül?n tálalóval és vizesblokkokkal, fert?tlenít?vel), orvosi szoba, t?bb vizesblokk, raktárak, kazánház, fogorvosi rendel? (fogorvosi irodával, váróval, aggregátorhelyiséggel), általános orvosi rendel? (váróval, orvosi laborral, veszélyes hulladék tárolóval, ?lt?z?vel, szolgálati helyiséggel), foglalkozásegészségügyi rendel? kerül elhelyezésre. Ezen kívül kórtermek, vizesblokkok, raktárak, detoxikáló, szennyes- és tisztaruha tárolók, irodák, ?lt?z?, étkezde, tálaló helyiségek, tanterem, irodák, ?lt?z?k, teakonyha és vizesblokkok kerülnek elhelyezésre.Az épület mellett egyállásos f?thet? garázs, illetve kétállásos fedett tároló épül a szolgálatban lév? sebesült szállító járm?vek számára, valamint kialakításra kerülnek ebben az épülett?megben raktározás céljára szolgáló területek is.?pületgépészeti szakág keretében a teljes épület vonatkozásában a meglév? gépészeti rendszerek, f?tési-, víz-, szennyvízvezeték hálózatok teljes egészében elbontásra kerülnek, új rendszerek, hálózatok, kapcsolódó segédrendszerek, alhálózatok kerülnek kialakításra. Feladat a teljes szell?zés, vízellátás, csatornázás, h?ellátás, gázellátás, gázszerelés, légellátás, égéstermék elvezetés kialakítása. Az épület f?tését és melegvíz ellátását a terv szerint kell biztosítani. Az épület egyes helyiségei klimatizáltak lesznek, ezek kialakítása is a feladat része. ?pületvillamossági szakág keretében a teljes épület vonatkozásában a meglév? elektromos, villámvédelmi hálózatok teljes egészében elbontásra kerülnek, új rendszerek, hálózatok beépítése a feladat a kapcsolódó segédrendszerek, alhálózatok kialakításával.A felújítandó épületben a megváltozott energiaigényt a meglév? tápkábel nem tudja biztosítani, ezért új tápkábel szükséges. A kivitelezési feladat része a csatlakozás kiépítése, ezen kívül a bels? villamos energia ellátás, világítási rendszerek, gyengeáramú hálózat vezetékezés, érintés- és villámvédelem kialakítása is. Ezen kívül az épület híradó-informatika rendszerét, biztonságtechnikai elemeit, t?zjelz? rendszerét is a tervek alapján ki kell építeni. A feladat része még az utak, járdák felújítása, kiszélesítése, az akadálymentes megk?zelítés (valamennyi küls? ajtónál) biztosítása, valamint a küls? vízellátás, a csatlakozó terep és útszakaszok kialakítása.A részletes k?vetelmények a kiviteli tervdokumentációban kerülnek meghatározásra, melyet Ajánlatkér? az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidej?leg az érvényes részvételre jelentkezést benyújtók számára bocsátja rendelkezésre. MIN?S?GBIZTOS?T?SI – ?TV?TELI K?VETELM?NYEK?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása”A Vállalkozó felel?sséggel tartozik az általa készített dokumentációk tartalmának szakszer?ségéért, valós állapotnak megfelel? tartalmáért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért. Ez alól nem mentesíti a dokumentációk Megrendel? által t?rtén? elfogadása. A Vállalkozó k?teles kizárólag I. osztályú min?ség?, magyarországi felhasználási engedéllyel rendelkez? anyagot beépíteni, illetve I. osztályú min?ségben teljesíteni legjobb tudása szerint korszer? szakmai ismereteknek megfelel?en. Vállalkozó felel?sséggel tartozik az általa készített kiviteli munka szakszer?ségéért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért. A Vállalkozó a feladat megvalósítása során elegend? számú képzett és tapasztalt vezet?t és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaer?t k?teles biztosítani, hogy a jelen szerz?dés szerinti k?telezettségeit megfelel?en és id?ben teljesíteni tudja. A Vállalkozó a felel?s a munkaterületen végzett munkák valamennyi vonatkozó jogszabályoknak megfelel? végzéséért, baleset és munkavédelmi el?írás alkalmazásáért, szerz?dés szerinti teljesítéséért, így kül?n?sen a balesetmentes munkak?rülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer? foglalkoztatásáért.Az objektum, az objektumban dolgozók és az objektum k?rnyezetének megóvása érdekében a szükséges óvintézkedéseket Vállalkozó k?teles a kiviteli munka megkezdése el?tt és annak folyamán – az objektum üzemeltet?jével egyeztetve - megtenni. A nem megfelel? munkavégzésb?l adódó valamennyi kárért a felel?sség Vállalkozót terheli.A Vállalkozó a részér?l eljáró személyek tekintetében k?teles biztosítani, hogy azok magatartása teljes mértékben ?sszeegyeztethet? a teljesítés helyén megk?vetelt elvárásokkal.A Vállalkozó minden esetben k?teles papír formátumban építési naplót vezetni és azt a munkaterületen Megrendel? és Vállalkozó részér?l egyaránt elérhet? helyen tartani a kivitelezési munkák alatt. Az építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell vezetni. Az építési naplóban r?gzíteni kell minden nap az adott munkanapra vonatkozóan munkanemenként a munkavállalók számát. Megrendel? a m?szaki ellen?rzés keretében ellen?rzi az építési naplót, a bejegyzések csak Megrendel? elfogadó nyilatkozatával válnak érvényessé.Amennyiben ugyanazon létesítményen t?bb vállalkozó, illetve kivitelez? tevékenykedik, a Megrendel? helyszíni képvisel?i a vállalkozókkal, illetve a kivitelez?kkel t?rtén? egyeztetés után a munkák gazdaságos és gyors elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremtik. A Vállalkozó k?teles a munkavégzést ?sszehangolni a Megrendel? helyszíni képvisel?i útján. A munka nem megfelel? megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó Vállalkozó k?teles megtéríteni. A Vállalkozó k?teles betartani a honvédségi területen t?rtén? munkavégzés alábbi szabályait:Az érintett objektumba a munkaterületre t?rtén? belépés, illetve gépjárm?vel t?rtén? anyagszállítás csak belépési engedéllyel rendelkez?k részére lehetséges.Belépési engedély biztosításához a munka megkezdése el?tt az érintett objektum parancsnoka/vezet?je részére az alábbi adatok írásban t?rtén? leadása szükséges:- munkát végz?k személyi adatait: /név, születési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz.,- anyagszállítást végz? gk. vezet?k és rakodók személyi adatai /mint fent/,- anyagot szállító gépjárm?vek rendszáma.Belépési engedéllyel nem rendelkez? személyeknek, illetve járm?veknek az objektum területére t?rtén? beengedését a katonai szervezet megtagadja, ezért a Vállalkozó t?bbletk?ltséget nem számíthat fel, akadályoztatást nem eszk?z?lhet.A Vállalkozó minden esetben k?teles a kiviteli munkák megkezdése el?tt írásban nyilatkozni, hogy a tevékenységükkel ?sszefüggésben az általuk a honvédségi területre behozott, valamint a tevékenységük során használt munkaeszk?z?k megfelelnek minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges, vonatkozó jogszabályi el?írásnak, szabványnak, k?vetelményeknek. Ezen nyilatkozatot Vállalkozónak a munkaterület átadásakor az objektum vezet?je részére szükséges benyújtani a 126/2011.(XI.25.) HM utasítás 39.§-ra tekintettel.A Vállalkozó dolgozói a munkaterületre t?rtén? ki-be k?zlekedés során a k?zlekedési és a kapcsolódó baleset- és munkavédelmi el?írásokat k?telesek betartani és betartatni. A Vállalkozó k?telezettsége, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi k?vetelményekr?l szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint járjon el. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi el?írások megszegéséb?l származó k?vetkezmények a Vállalkozót terhelik.A Vállalkozó vállalja, hogy az érintett katonai szervezet alaprendeltetésében meghatározott feladatai végrehajtása során a kivitelezési tevékenységet id?szakonként akadályozhatja. A ténylegesen felmerült akadályoztatás id?pontját és id?tartamát az érintett katonai szervezet kijel?lt képvisel?je igazolja.A Vállalkozónak gondoskodni kell a munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról. A Vállalkozó részér?l eljáró személyek, illetve az anyagszállítást végz? gépjárm?vek az objektumon belül csak a munkaterületen tartózkodhatnak és csak a részükre a munkaterület átadás-átvételi jegyz?k?nyvben kijel?lt helyiségeket, felvonulási területet, illetve k?zlekedési útvonalat vehetik igénybe.A Vállalkozónak az érintett objektum parancsnokával/vezet?jével vagy az általa megbízott személlyel és az objektum üzemeltet?jével kell el?zetesen egyeztetni az objektum m?k?dését, rendeltetésszer? használatát befolyásoló munkákat, illetve a munkavégzés (folyamatos, két m?szakban, munkaszüneti napot érint?, stb.) feltételeit. A érintett objektum parancsnokával/vezet?jével vagy az általa megbízott személlyel t?rtén? el?zetes egyeztetést k?vet?en, írásbeli engedélyével a Vállalkozónak lehet?sége van hosszabbított, vagy két m?szakban t?rtén?, esetleges szombati és vasárnapi munkavégzésre is, a munka t?rvényk?nyve szabályainak betartásával.A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés "m?k?d?" objektumban t?rténik, ezért a kivitelezést úgy szervezi és végzi, hogy az a lehet? legkisebb mértékben zavarja az ott lév? állomány munkáját. A munkaterületként átvett helyiségek állagmegóvása a helyiségekben, illetve szabadban tárolt, valamint a már beépített anyagok ?rzése Vállalakozó feladata, ennek elmulasztásából, a munkaterület nem megfelel? ?rzésvédelemb?l adódó károkért a felel?sséget Vállalkozó viseli. Munkavégzés, illetve anyagtárolás során az adott területre vonatkozó t?zvédelmi szabályok betartása k?telez?. A munkavégzés során szükséges nyílt láng használatára írásban kell t?zgyújtási engedélyt kérni az objektum vezet?jét?l. A Vállalkozó a munkaterületen k?teles ellátni a munka-, illetve t?zvédelmi feladatokat, valamint betartani a részére megszabott kül?n el?írásokat. Az adott területre vonatkozó t?zvédelmi szabályokról az üzemeltet?je ad felvilágosítást.A Vállalkozó k?teles saját k?ltségére a bontási t?rmeléket és egyéb hulladékot a munkaterületen szelektíven gy?jteni (tégla, beton, aszfalt, fa, cserép, fém stb.), illetve a kivitelezési munkák folyamán rendszeresen elszállítani, továbbá a veszélyes hulladéknak számító anyagot gy?jteni, tárolni, illetve a helyszínr?l folyamatosan elszállítani, figyelemmel a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakra, valamint a munkaterület rendben tartásáról gondoskodni. A Hulladéklerakóba tilos olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes építési bontási hulladéknak min?sül. Vegyes építési-bontási hulladéknak csak olyan építési-bontási hulladék nevesíthet?, amely a hulladékok jegyzékér?l szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint másként nem sorolható be. Vállalkozó nem keverheti ?ssze, illetve nem gy?jtheti szándékosan ?sszekeverve az építési-bontási hulladékot azért, hogy az a hulladéklerakóban vegyes építési-bontási hulladékként legyen lerakható. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) kizárólag érvényes k?rnyezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkez? hulladékkezel? szervhez lehet leadni. A hulladékok elszállítását és átvételét igazoló dokumentumok (veszélyes hulladék esetében ?Sz” kísér?jegy) másolatát a kivitelezési munka m?szaki átadás-átvételi jegyz?k?nyvh?z csatolni kell. Ezen dokumentumokon szerepelnie kell a hulladék származási helyének, az átadó adatainak, az átvev? adatainak és az engedélyének számának, a hulladék megnevezésének, mennyisége adatainak és a azonosító kódszámnak a hulladékok jegyzékér?l szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján.Bontási anyagot - kizárólag épülettartozékot, ha még használható - az illetékes üzemeltet?nek kell átadni jegyz?k?nyv alapján. Az anyagok használhatóságról Megrendel? helyszíni képvisel?je d?nt.A Vállalkozó k?teles minden eltakarásra kerül? szerkezetr?l eltakarás el?tt beazonosítható fotó dokumentációt készíteni és azt az építési napló mellékleteként kezelni.A munkahelyen csak olyan munkavállaló dolgozhat, aki a Vállalkozó, illetve alvállalkozója alkalmazásában áll, betartva az objektumra vonatkozó rendszabályokat.Megrendel? helyszíni képvisel?je (a rendelkezésre álló információk alapján) jogosult ellen?rizni, hogy a munkaterületen lév? dolgozók foglalkoztatója a Vállalkozó vagy alvállalkozója. Amennyiben Megrendel? jogosulatlan alvállalkozó munkavégzését tapasztalja, Megrendel? egyoldalúan felmondhatja a szerz?dést, az ezen okból t?rtén? felmondás k?ltségei és az ezzel okozott kár megtérítése teljes egészében a Vállalkozót terheli. A Megrendel? fenntartja magának a jogot, hogy bármikor írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondja a szerz?dést, ha a teljesítés során a Vállalkozó együttm?k?dése Megrendel? számára nem megfelel? és tevékenysége eltér a jelen szerz?désben, illetve megtett ajánlatában meghatározott feltételekt?l. Ez esetben azonban Megrendel? k?teles az elvégzett munkáról készített felmérési naplót 5 munkanapon belül ellen?rizni és a teljesítésigazolást kiadni.A kivitelezés folyamán a m?szaki szükségességb?l felmerül? pótmunka elrendelésére Megrendel? helyszíni képvisel?je (m?szaki ellen?r) nem jogosult. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a Vállalkozó által benyújtott és jóváhagyott tételes felmérés alapján Megrendel? - a pótmunkák vonatkozásában – a beszerzési szabályok figyelembevételével jár el. T?bbletmunka vonatkozásában Megrendel? hivatkozik a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére. Vállalkozó k?teles elfogadni a Megrendel? által felkért szakért?i ellen?rzés lehet?ségét a kivitelezés id?tartama alatt.Megrendel? min?ségellen?rzési tevékenysége semmilyen módon nem érinti a Vállalkozó felel?sségét a szerz?désszer? teljesítés vonatkozásában. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekb?l ered? k?vetkezmények (bírságok) a Vállalkozót terhelik.Vállalkozónak a feladat végrehajtása során kül?n?sen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: - 1997. évi LXXVIII. t?rvény az épített k?rnyezet alakításáról és védelmér?l;- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen?rzésekr?l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épít?ipari kivitelezési tevékenységr?l;- 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták k?rébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól;- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési k?vetelményekr?l;- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemz?inek meghatározásáról; - 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemz?inek tanúsításáról;- 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás a munkavédelmi tevékenység rendjér?l;- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi k?vetelményekr?l;- 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységr?l- CM (2002) 49 NATO Biztonság Politikai és kapcsolódó direktívák;- 2009. évi CLV. t?rvény a min?sített adat védelmér?l és kapcsolódó kormányrendeletek;- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltér? munkavédelmi k?vetelményekr?l, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet.A jogszabályok felsorolása nem teljes k?r?, ez azonban a Vállalkozót nem jogosítja az egyéb jogszabályok és el?írások figyelmen kívül hagyására. Vállalkozó felel?ssége a hatályos, vonatkozó nemzeti és nemzetk?zi jogszabályok alkalmazása.NYILATKOZATMINT?KNyilatkozat A részv?TELI felhívás 12. b) pontja szerinti, M1.) M?szaki-szakmai alkalmassági k?vetelményr?l?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott ………………………….. (Részvételre jelentkez?), nyilatkozom,hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított ?t évben (60 hónap) teljesített, a beszerzés tárgyához illeszked? (épület felújítása vagy építése) referenciáim az alábbiak:Teljesítés helye, ideje(kezdés és befejezés dátuma-év, hó, nap)Szerz?dést k?t? másik félSzerz?dés tárgyaEllenszolgáltatás ?sszegeNyilatkozom, hogy a teljesítés az el?írásoknak és a szerz?désben foglaltaknak megfelel?en t?rtént.Kelt: ……………., 2017. .............. ?…”………………………………cégszer? aláírásNyilatkozat A R?SZV?TELI felhívás 12. b) pontja szerinti, M2.) M?szaki-szakmai alkalmassági k?vetelményr?l?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott ………………………….. (Részvételre jelentkez?),nyilatkozom,hogy az általam teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az alábbiak:Teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéseJogosultsága(kamarai nyilvántartási száma)Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (részvételre jelentkezés oldalszám)Kelt: ……………., 2017. .............. ?…”………………………………cégszer? aláírásNYILATKOZATa nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. t?rvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésr?lAlulírott ...................................................., mint a(z) ..................................................................(székhely: ............................................................... cégbejegyzésre/aláírásra jogosult képvisel?je, jelen okirat aláírásával, ezennel büntet?jogi felel?sségem tudatában nyilatkozomarról, hogy a(z) (teljes név) ........................................................................ a nemzeti vagyonrólszóló 2011. évi CXCVI. t?rvény 3. § (l) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek min?sül, egyidej?leg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.Kelt:P. H.................................................... cégjegyzésre/aláírásra jogosultAz átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. t?rvényben meghatározottak alapjánA nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. t?rvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti magyar gazdálkodó szervezetek esetébenAlulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) t?rvényes képvisel?je nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belf?ldi vagy külf?ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? gazdálkodó szervezet, amely megfelel a k?vetkez? együttes feltételeknek: tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló t?rvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhet?, amelyr?l az 1. pontban nyilatkozom, és adóillet?sége ……………….…..országban [ország megnevezése] található, amely[a megfelel? aláhúzandó],az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodásban részes állama, a Gazdasági Együttm?k?dési és Fejlesztési Szervezet tagállama, olyan állam, amellyel Magyarországnak a kett?s adóztatás elkerülésér?l szóló egyezménye van, ésnem min?sül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. t?rvény 4. § 11. pontja szerinti ellen?rz?tt külf?ldi társaságnak, ésaz általam képviselt szervezetben k?zvetlenül vagy k?zvetetten t?bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez? gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosrólAz általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. t?rvény 3. § r) pontja alapján a k?vetkez? természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):SorszámTényleges tulajdonosSzületési hely és id?Anyja neveRészesedés mértéke %-banKelt:P. H.................................................... cégjegyzésre/aláírásra jogosultNYILATKOZAT?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:A Vbt. 51. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és k?zépvállalkozásokról, fejl?désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. t?rvény szerint vállalkozásom:mikrovállalkozásnakkisvállalkozásnakk?zépvállalkozásnak min?sül.nem tartozik a t?rvény hatálya alá. (a megfelel? aláhúzandó)Kelt: ………………, 2017. …………… ………………………………cégszer? aláírásNYILATKOZAT?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:nem kívánok igénybe venni. igénybe kívánok venni. (a megfelel? aláhúzandó)A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján a beszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:………………………………………………………. Alvállalkozó(k) megnevezése: ………………………………(Egy személynek vagy szervezetnek a szerz?dés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéb?l.)Kelt: ………………, 2017. …………… ………………………………cégszer? aláírásNYILATKOZAT?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerz?dés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t: nem kívánok igénybe venni. igénybe kívánok venni. (a megfelel? aláhúzandó)A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet er?forrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjel?lése):Kelt: ………………, 2017. …………… ………………………………cégszer? aláírásNYILATKOZAT?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:Nyilatkozom annak tudomásulvételér?l, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással ?sszefügg? kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkér? visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.Nyilatkozom, hogy az általam másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. (Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani, hanem a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet kell csatolni és az annak beérkezését igazoló cégbírósági igazolást.)Nyilatkozom, hogy legkés?bb a szerz?dés megk?tésének id?pontjában bejelentem az ajánlatkér?nek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerz?dés teljesítésében, és – ha a megel?z? beszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozó nem kerül igénybevételre, legkés?bb a szerz?dés megk?tésének id?pontjában erre vonatkozóan nyilatkozom az ajánlatkér? részére.Nyilatkozom arról, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:………. és k?telezettséget vállalok arra, hogy a szerz?dés teljesítése k?zben a cég jogállásában bek?vetkez? bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt k?telezettségek jogfolytonosak maradnak.VAGYNyilatkozom arról, hogy nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de k?telezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától t?rtén? megszerzésére a szerz?dés aláírását k?vet? 10 munkanapon belül, valamint arra, hogy a szerz?dés teljesítése k?zben a cég jogállásában bek?vetkez? bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt k?telezettségek jogfolytonosak maradnak.Nyilatkozom annak tudomásulvételér?l, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével és beadásával kapcsolatos ?sszes k?ltség Részvételre jelentkez?t terheli, eredménytelen eljárás esetén az Ajánlatkér? a felmerült k?ltséget nem téríti meg.Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellen?rzési Hivatal jogosultságát a szerz?déssel és a teljesítéssel kapcsolatos kik?tések ellen?rzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.Nyilatkozom annak elismerésér?l, hogy az ?llami Számvev?szék a 2011. évi LXVI. t?rvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereib?l finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érint? szerz?déseket az Ajánlatkér?nél (vagyonkezel?nél), az Ajánlatkér? (vagyonkezel?) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerz?d? feleknél, akik, illetve amelyek a szerz?dés teljesítéséért felel?sek, továbbá a szerz?dés teljesítésében k?zrem?k?d? valamennyi gazdálkodó szervezetnél.Nyilatkozom, hogy jelen eljárásban, továbbá nyertesként t?rtén? kihirdetésem esetén a szerz?dés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Vbt. 9. § szerinti ?sszeférhetetlenségi szabályokba ütk?z? személy.Nyilatkozom, hogy a cégkivonatomban szerepel a tárgy szerinti feladatra vonatkozó tevékenységi k?r.Kelt: ………………, 2017. …………… ?…”………………………………cégszer? aláírásNyilatkozat a R?SZV?TELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokróla Vbt. 45.§ (1) bekezdés 1., 3-16. pontjában, valamint a Vbt. 45.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok vonatkozásában?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekr?l szóló 2016. évi XXX. t?rvényben (Vbt.) 45.§ (1) bekezdés 1., 3-16. pontjaiban és a Vbt. 45.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkez? aki:45. § (1) bekezdés1. az alábbi b?ncselekmények valamelyikét elk?vette, és a b?ncselekmény elk?vetése az elmúlt ?t évben joger?s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el?élethez f?z?d? hátrányok alól nem mentesült:a) a Büntet? T?rvényk?nyvr?l szóló 1978. évi IV. t?rvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. t?rvény) vagy a Büntet? T?rvényk?nyvr?l szóló 2012. évi C. t?rvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti b?nszervezetben részvétel, ideértve a b?ncselekmény b?nszervezetben t?rtén? elk?vetését is,b) az 1978. évi IV. t?rvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetk?zi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetk?zi kapcsolatokban, h?tlen kezelés, hanyag kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós b?ncselekmények, továbbá a Btk. szerinti h?tlen kezelés vagy hanyag kezelés,c) az 1978. évi IV. t?rvény szerinti k?ltségvetési csalás, európai k?z?sségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy a Btk. szerinti k?ltségvetési csalás,d) az 1978. évi IV. t?rvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez kapcsolódó felbujtás, b?nsegély vagy kísérlet,e) az 1978. évi IV. t?rvény vagy a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása,f) az 1978. évi IV. t?rvény vagy a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;g) az 1978. évi IV. t?rvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési k?zbeszerzési és koncessziós eljárásban,h) az 1978. évi IV. t?rvény XV. fejezet III. Címe szerinti b?ncselekmények, vagy a Btk. szerinti min?sített adattal visszaélés, továbbái) a gazdasági szerepl? személyes joga szerinti, az a)–h) alpontban felsoroltakhoz hasonló b?ncselekmény;3. végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult cs?deljárás elrendelésér?l szóló bírósági végzést tettek k?zzé, az ellene indított felszámolási eljárást joger?sen elrendelték, vagy ha a gazdasági szerepl? személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,4. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,5. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b?ncselekmény elk?vetése az elmúlt három éven belül joger?s bírósági ítéletben megállapítást nyert,6. három évnél nem régebben meghozott, joger?s bírósági, k?zigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította, hogy valamely korábbi beszerzési eljárás, vagy az eljárás eredményeképp megk?t?tt szerz?dés teljesítése során megszegte az információk biztonságával vagy az ellátás biztonságával kapcsolatos k?telezettségeit,7. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet?jogi intézkedésekr?l szóló 2001. évi CIV. t?rvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján, vagy az adott beszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság joger?s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a részvételre jelentkez? tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger?sen korlátozta,8. beszerzési, k?zbeszerzési eljárásokban való részvételt?l a jogorvoslati szerv által joger?sen eltiltásra került, a joger?re emelkedett határozatban megállapított id?tartam végéig,9. korábbi beszerzési, k?zbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett k?zbeszerzési, vagy beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,10. az adott eljárásban el?írt adatszolgáltatási k?telezettség teljesítése során a hamis adatot szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, haa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér?nek a kizárásra, alkalmasság fennállására, az ajánlat m?szaki leírásnak való megfelel?ségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó d?ntését, ésb) a gazdasági szerepl? szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelm?en fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg,11. az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkér? d?ntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan el?nyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési, k?zbeszerzési eljárásból ebb?l az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési, k?zbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,12. tekintetében a k?vetkez? feltételek valamelyike megvalósul:a) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttm?k?dési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet k?zbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóillet?séggel, amellyel Magyarországnak kett?s adózás elkerülésér?l szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a k?zbeszerzés terén,b) olyan szabályozott t?zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. t?rvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagyc) a gazdasági szerepl?ben k?zvetetten vagy k?zvetlenül t?bb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll;13. harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez k?t?tt foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen?rzésr?l szóló 1996. évi LXXV. t?rvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben joger?re emelkedett k?zigazgatási – vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és a k?zponti k?ltségvetésbe t?rtén? befizetésre k?telezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló t?rvény szerinti k?zrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést k?vetett el,14. esetében a 9. § szerinti ?sszeférhetetlenségb?l, illetve a beszerzési eljárás el?készítésében való el?zetes bevonásból ered? versenytorzulást a gazdasági szerepl? kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerít? intézkedésekkel hatékonyan orvosolni,15. a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – joger?s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger?s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést k?vetett el; vagy ha a részvételre jelentkez? ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – joger?sen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki,16. esetében az ajánlatkér? kell?en megalapozott információval rendelkezik annak megállapításához, hogy az adott beszerzési eljárásban a részvételre jelentkez? a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütk?z? jogsértést k?vetett el, kivéve, ha a gazdasági szerepl? az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megel?z?en a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütk?z? magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mell?zésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította.45. § (2) bekezdésa) vezet? tisztségvisel?je vagy felügyel?bizottságának tagja, cégvezet?je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet? vagy felügyel? szervének tagja, illetve személyes joga szerint az el?bbieknek megfelel? d?ntéshozatali jogk?rrel rendelkez? személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott b?ncselekmény miatt az elmúlt ?t évben joger?s ítéletet hoztak és a büntetett el?élethez f?z?d? hátrányok alól nem mentesült, vagyb) az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott b?ncselekmény miatt a joger?s ítéletet az elmúlt ?t évben – vagy ha ez r?videbb, az adott b?ncselekmény kapcsán az elítélt büntetett el?élethez f?z?d? hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges id?n belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a b?ncselekmény elk?vetésekor a gazdasági szerepl? vezet? tisztségvisel?je vagy felügyel?bizottságának tagja, cégvezet?je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet? vagy felügyel? szervének tagja, illetve az el?bbieknek megfelel? d?ntéshozatali jogk?rrel rendelkez? személy volt.Kelt: ………………, 2017. …………… ?…”………………………………cégszer? aláírásNyilatkozat a R?SZV?TELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokróla Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában foglalt kizáró ok?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………… (Részvételre jelentkez?), melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekr?l szóló 2016. évi XXX. t?rvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkez? aki: Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpont: ?olyan szabályozott t?zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. t?rvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.”A Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében kül?n is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak min?sülünk, amelyet szabályozott t?zsdén nem jegyeznek/jegyeznek. 2.a) Mint szabályozott t?zsdén nem jegyzett részvételre jelentkez?, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. t?rvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló t?rvény) 3. §?r)?pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevér?l és állandó lakóhelyér?l:Tényleges tulajdonos neveTényleges tulajdonos állandó lakóhelye:1.2.…VAGY*2.b)A részvételre jelentkez? a pénzmosásról szóló t?rvény 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. Kelt:………………………………cégszer? aláírás* A nem kívánt sz?veg t?rlend?/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandóNyilatkozat a R?SZV?TELI felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokróla Vbt. 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekr?l szóló 2016. évi XXX. t?rvény (Vbt.) 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkez?, aki:45. § (1) bekezdés18. a Vbt. 101. § szerinti el?leget nem a szerz?désnek megfelel?en használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, joger?s bírósági, k?zigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította.Kelt: ………………, 2017. …………… ?…”………………………………cégszer? aláírásNyilatkozat a R?SZV?TELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokróla Vbt. 91.§ (3) bekezdés alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvev? más szervezet vonatkozásában a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról ?Hódmez?vásárhely, MH 5. Bocskai István L?vészdandár U-8 sz. épület b?vítése, átalakítása, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában(beszerzési azonosító: 6-20/VGH/Vbt/527/2017)Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkez?),melyet képvisel: ……………az alábbi nyilatkozatot teszem:A szerz?dés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá es? alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.Kelt: ………………, 2017. …………… ?…”………………………………cégszer? aláírásA részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:Részvételi felhívás 19. pontjában el?írt dokumentum – aláírási címpéldányRészvételi dokumentáció III. fejezetében szerepl? nyilatkozatok.Budapest, 2017. júliusFodor Péter dandártábornokf?igazgatóKészült: 1 példánybanEgy példány: 24 oldal/12 lap?gyintéz? (tel.): Bartha Richárd alezredes (27-657)Kapják: 1.sz. pld.: Irattár ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download